1、施工组织设计和工期
1)进度计划
? 按时提交
? 接受检查、监督。
2)开工及延期开工
? 按照协议准时开工
? 承包人无法按时开工，提前7天，书面形式提出
? 发包人原因导致无法按时开工，书面形式通知，赔偿损失，并顺延日期
3)暂停施工
? 发包人造成，则赔偿损失，顺延工期
? 承包人造成，则承担费用，不予顺延
4)工期延误
因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
承包人在以上条款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
5)工程竣工
? 按工期竣工;
? 无法按期竣工，承包人承担违约责任;
? 发包人如需提前竣工，协商后签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。
2、质量与检验
1)工程质量
? 按协议达到约定的质量标准
? 工程质量有争议，委托工程质量检验机构鉴定，费用及损失由责任方承担
2)检查和返工
接受检查，并为检查提供便利
3)隐藏工程和中间验收
由承包人自检，但是在验收前48小时书面形式通知工程师验收，工程师在验收记录上签字确认。
4)重新检验
工程师可要求对已经隐蔽的工程进行重新检验，承包人应配合，若检验合格，发包人承担费用及损失，若不合格则由承包人承担费用，并不予以延期。
5)调试
? 单机无负荷试车，承包方组织，并由工程师签字;
? 无负荷联动试车，发包人组织，承包人配合。
3、安全
1)安全施工与检查
? 遵守安全生产规定
? 开展安全教育，并对安全负责
2)安全防护
需要安全防护措施时，提前向工程师申请，认可后实施，费用由发包方承担
3)事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，立即上报
4、合同价款与支付
1)合同价款及调整
? 固定价格合同
? 可调价格合同
? 成本加酬金合同
2)工程预付款
发包人按约定时间和比例逐次扣回，预付时间不迟于约定的开工日期前7天，发包人不按约定预付，承包人可在预付时间7天后发出要求预付的通知，仍不能预付的，可在7天后停止施工，发包人需承担约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
3)工程量的确认
按约定的时间，提交已完工工程量的报告，工程师在7天内进行核实。
4)工程款支付
? 工程量确认后14天内，发包人向承包人支付工程款;
? 发包人不按时支付，承包人可发出要求付款的通知;
? 无法支付则可以签订延期付款协议，加计贷款利息;
? 无法达成协议，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
5、材料设备供应
1)发包人供应材料设备
? 发包人供应材料设备一览表，并对产品质量负责;
? 到货后双方共同清点;
? 承包人负责保管，发包人支付相应保管费用;
? 使用前，由承包人负责检验或实验，不合格不得使用，费用由发包人承担。
2)承包人采购材料设备
? 承包人按要求采购，并对质量负责;
? 使用前，按发包方工程师要求进行检验或实验，不合格不得使用，费用由承包人承担;
? 承包人需要使用代用材料时，应经发包方工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款以书面形式议定。
6、工程变更
1)工程设计变更
? 发包人需对设计进行变更时，需提前14天以书面形式发出变更通知，承包人根据通知做出相应的工程量、工程时间等变更;
? 承包人不得对工程设计进行变更;
? 承包人的合理化建议或设计变更等需经工程师同意;
2)确定变更价款
承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
7、竣工验收与结算
1)竣工验收
? 具备竣工验收条件时，承包人向发包人提供竣工资料及竣工验收报告;
? 发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，验收后14天内给与认可或提出修改意见;
? 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
2)竣工结算
? 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的介绍资料;
? 发包人收到资料后28天内进行核实，给与确认或提出修改意见，确认的进行支付结算价款;
? 发包人不按时支付结算价款的，承包人可催告发包人支付结算借款，可协议解决或提交法院。
3)质量保修
承包人按规定承担质量保修责任。
文章相关课程：
查看简章：清华大学高级工商管理(建筑行业)总裁研修班
电话咨询：15801288587 张老师
总裁班、公开课、企业内训就上总裁约课网(www.ceoyueke.cn)，选课、报名、优惠，咨询在线客服，一站式服务！
